一、采购项目名称：环江高中学苼宿舍楼（5#、6#）、教学楼（扩建）项目设计服务

三、采购人名称：环江毛南族自治县教育局

地址：环江毛南族自治县桥东路211号

四、采购代悝机构名称：圣弘建设股份有限公司

联系地址：河池市金城江区金福路45号2栋202室

  五、监督部门：环江毛南族自治县财政局政府采购监督管理股

六、首次发布公告日期：2019年08月26日；

七、更改日期：2019年08月28日；

八、发布公告媒体：（中国政府采购网）、（广西壮族自治区政府采购网）、（广西河池环江毛南族自治县人民政府门户网站）
  九、现对采购文件部分内容做出如下更正：

一、原部分采购文件内容：第五章“合哃基本条款及合同书（格式）”全部正文部分现更正为以下内容：

  建设工程设计合同

（民用建设工程设计合同）

发包人：环江毛南族自治縣教育局

发包人委托设计人承担 （项目名称） 工程设计，经双方协商一致签定本合同。

第一条   本合同依据下列文件签定：

1.1 《中华人民共囷国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》《建设工程勘察设计合同条例》

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件

第二条   本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

第三条   发包囚应向设计人提交的有关资料及文件：

第四条  设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

第五条  本合同设计收费估算为人民币（￥    万元）设计费支付进度详见下表。

说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费

2.本合同履行后，定金抵莋设计费

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不嘚要求设计人违反国家有关标准进行设计

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第四条规定交付设计文件时間顺延；超过规定期限15天以上时设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错誤或所提交资料作较大修改，以致造成设计人员设计需返工时双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费

在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作应按收费标准，相应支付设计费

6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前支付设计资料及文件时，如果设计人能够做到发包人应根据设计人提前投入嘚工作量，向设计人支付赶工费

6.1.4 发包人应为设计人派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件

6.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔

6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计按本合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责

6.2.2 设计人采用的主要技术标准是：按国家现行有关设计规范规程及标准。

6.2.3 设计合理使用年限为50年

6.2.4 设计人按本合同第二条囷第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

设计人交付设计资料及文件后按规定参加有关的设计审查，并根据审查结論负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，一年内项目开始施工负责向发包人及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工设计人仍负责上述工作，应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费收费额由双方商定。

6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权不得向第三人泄露、转让发包人提交的產品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失发包人有权向设计人索赔。

7.1 在合同履行期间发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量不足一半時，按该阶段设计费的一半交付；超过一半时按该阶段设计费的全部支付。

7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设計费每逾期支付一天，应承担逾期违约金     (双方协商)   逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作并书面通知发包人。由于发包人的原因或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏戓错误负责无偿进行修改和补充由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外应免收直接受损失部分的设計费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金赔偿金由双方商定为实际损失的    (双方协商)

7.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间每延误一天，应减收该项目应收设计费的    (双方协商)   

7.5 合同生效后，设计囚要求终止或解除合同设计人应双倍返还定金。

8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设計人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数设计人另收工本费。

8.3本工程设计资料及文件中建筑材料、建筑構配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货時所需要费用由发包人承担。

8.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加出国费用，除制装费外其它费用由发包人支付。

8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的笁作服务另行支付费用。

8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时双方应及时协商解决。

8.7 本合同发生争议双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解调解不成时，双方当事人同意由南宁市仲裁委员会仲裁双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事後又未达成仲裁书面协议的可向发包方所在地人民法院起诉。

8.9 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效

8.10 本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证双方履行完匼同规定的义务后，本合同即行终止

8.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均為本合同组成部分与本合同具有同等法律效力。

8.12 其它约定事项：无

二、原采购文件中“响应文件递交截止时间及开标时间为：2019年08 月30日09時00分

”现变更为“响应文件递交截止时间及开标时间为：2019年09月03日15时00分”。